Profitujte s       Váš Partner pro projekty

Ať je vaše káva silná a pondělí krátké“ ;-)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

---

§ 1 Projekt

---

/Obchodní zastoupení Česká republika/

evopro-group.cz s.r.o.
Poličanská 1487,
190 16 Prag 9
Česká republika

---

§ 2 Všeobecné

---

evopro-group.cz, dále jen Subdodavatel, poskytuje služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. 2 svým smluvním partnerům, klientům (dále jen „AG“) a dodavatelům /živnostníkům nebo společnostem v EU/ (dále jen „AN“) v souladu s následujícími všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo zprostředkování uzavření smlouvy o dílo přímo mezi „AN“ a „AG“ (GmbH).

Služby zahrnují zadávání zakázek dodavatelům, ale také montážní práce, inženýrské služby a zprostředkování.

Rozsah nabízených služeb jakož i výše odpovídajících poplatků a způsob úhrady vyplývají z uzavřené smlouvy o dílo

---

§ 3 Uzavření smlouvy

---

Smlouva mezi objednatelem a subdodavatelem se uzavírá písemnou objednávkou objednatele a jejím přijetím ve formě písemného potvrzení objednávky subdodavatelem. Subdodavatel si vyhrazuje právo akceptovat objednávku, pro subdodavatele není závazná.

Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem je uzavřena podpisem smlouvy o dílo oběma stranami.

Služby, které vyplývají z aktuálních specifikací příslušné služby nebo z písemných smluv, se považují za smluvně dohodnuté. Aby byly změny platné, musí být provedeny písemně a potvrzeny všemi stranami.

---

§ 4 Práva a povinnosti AN a AG

---

Uzavřením smlouvy, bez ohledu na její formu, mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatelská činnost ukončena.

Změny personálu v probíhajících projektech ze strany dodavatele jsou zakázány. Projekty musí dokončit důslední zaměstnanci.

Dodavatel se zavazuje koordinovat změny zaměstnanců z důvodu dovolené nebo nemoci bezprostředně poté, co se o nich dozví nebo předem (např. je-li nahlášena dovolená) s klientem a oznámit mu subdodávku.

---

§ 5 Výpověď

---

Výpověď musí být písemná.

---

§ 6 Zodpovědnost

---

Subdodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost vůči objednateli, dodavateli a třetím stranám.

---

§ 7 Ochrana zákazníka a důvěrnost

---

Objednatel a zhotovitel se výslovně zavazují nevstoupit do obchodního vztahu s obchodním partnerem obeznámeným nebo spojeným se subdodávkou a/nebo uzavřít nebo uzavřít smlouvy s objednatelem druhé smluvní strany na obdobné technické služby. V případě porušení musí být subdodavateli zaplacena smluvní pokuta ve výši 15% z čistého objemu objednávky po celou dobu porušení, maximálně však 18 měsíců, minimálně však 20 000 €. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že nebudou po dobu 18 měsíců pronajímat ani pronajímat žádné zaměstnance druhé smluvní strany ani s nimi vstoupit do obchodního vztahu. V případě porušení musí být subdodavateli zaplacena smluvní pokuta ve výši 6 000 € za každého polapeného zaměstnance. Mlčenlivost je dohodnuta s ohledem na údaje poskytnuté objednateli a zhotoviteli subdodavatelem. Tyto dokumenty nesmí být poskytnuty třetím osobám. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení smlouvy a obchodního vztahu po dobu pěti let.

---

§ 8 Místo plnění, příslušnost soudu

---

Na spory vyplývající z této smlouvy se vztahuje právo místa plnění. Místní soud je příslušný soud žalobce. Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá za následek neplatnost celých všeobecných obchodních podmínek. V tomto případě se smluvní partneři bezodkladně vynasnaží dosáhnout hospodářského úspěchu, o který neplatným ustanovením usiluje, jiným, zákonem přípustným způsobem. Změny a doplňky ke smlouvám musí mít písemnou formu, aby byly právně účinné.

---